Договор купли продажи сруба между физическими лицами

Образец договора купли продажи сруба дома

Договор купли продажи сруба между физическими лицами

Заказчик» выплачивает «Подрядчику» предоплату в размере % от суммы оговорённой в пункте 2.1 в момент подписания настоящего Договора , что составляет рублей. 2.3 Стоимость комплекта сруба является фиксированной на период действия договора и изменению не подлежит. 2.4 Право собственности на «комплект сруба» от «Подрядчика» «Заказчику» переходит в момент полной оплаты. 2.

5 За просрочку платежа «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, либо несет ответственность за неисполнение настоящего Договора руководствуясь действующим законодательством РФ. 3.Срок поставки: 3.1 Срок поставки фиксируется сторонами в момент подписания настоящего Договора.

«Подрядчик» поставляет «Товар» предупредив «Заказчика» за один день, а «Заказчик» принимает «Товар» по составленной смете и обязуется оплатить его в день поставки за вычетом предоплаты.

Договор купли-продажи сруба

В случае не достижения разрешения спора путем претензионного порядка, оговоренного настоящим Договором, последний подлежит рассмотрению в суде. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Исполнителем дается гарантия, сроком в один год, со дня подписания акта приема-передачи работ, на нижеследующее:

  1. на фундамент (не распространяется на столбчатые фундаменты заглублением менее 30см);
  2. на протекание кровли (не распространяется на временные кровли, выполненные из пергамина, рубероида или аналогичных материалов);
  3. на целостность каркаса кровли;
  4. на целостность конструкции Сруба в случае, если фундамент выполнен силами Исполнителя (не распространяется на вспучивание вагонки и изменение ее цвета, разбухание дверей и окон от влаги в следствие неправильной эксплуатации объекта Заказчиком);

5.2.

Договор купли продажи сруба бани

При расторжении договора по инициативе «Исполнителя» по причинам, независящим от Заказчика, «Исполнитель» обязан вернуть все ранее взятые у заказчика деньги. Исполнитель за десять суток обязан уведомить Заказчика о расторжении договора. 6.6. При расторжении договора по инициативе Заказчика по причинам, независящим от Подрядчика, оплата производится за фактически выполненные объемы работ.

Заказчик за десять суток обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора. Предоплата не возвращается. 6.7. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ устанавливается по договоренности и составляет один год. 6.8.Все споры по данному договору решаются путем переговоров.

Если Стороны не пришли к согласию, то в соответствии со статьей 32 ГПК РФ Стороны договорились о рассмотрении дел в суде, по месту нахождения истца.

Читайте также  Если кредитный договор закончился а долг остался?

Договор купли — продажи деревянного сруба дома или бани

Примечание: под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются природные и стихийные явления, военные действия, общественные беспорядки, забастовки, эпидемии, запретительные действия органов власти и управления, иные события, находящиеся вне разумного контроля сторон. 4.

3 Разногласия, возникшие при выполнении условий настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности достигнуть согласия – судом по местонахождению Исполнителя. 4.4.При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются действующим законодательство РФ. 4.5 Отказ сторон от исполнения настоящего договора допустим только на основе законно мотивированной причины. 4.6.

Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 5.Срок действия договора: 5.1.

6 прочие условия

Внимание Предусмотреть все невозможно, поэтому имейте запас средств на непредвиденные расходы.

Чтобы избавиться от неожиданностей, указывайте в договоре:

  • параметры стройматериалов;
  • способ и характер обработки деревянных изделий;
  • учитывайте вспомогательные элементы и инструменты;
  • ваша страховка – оплата постфактум;
  • способ решения конфликтных ситуаций;
  • уточнения о проживании строителей (до мелочей);
  • точные даты исполнения заказа;
  • оплату неустойки подрядчиком при нарушении.

Примечание: Опросите знакомых, соседей по участку, на форумах: найдите подходящий договор купли-продажи. Возьмите его за образец и остановите выбор на подрядчике, который пойдет на ваши условия.

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

2.1. Исполнитель обязуется извещать Заказчика о ходе выполнения заказа.

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, и иные явления природы, препятствующие исполнению обязательств Сторонами по настоящему Договору, а также война и военные действия. Указанные события должны быть подтверждены документами выданными компетентными организациями. 8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее рабочих дней после начала их действия.

8.4. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств. 8.5.

ДОГОВОР купли-продажи сруба г. Псков « » 200 г. гр. РФ , проживающий по адресу: , ул. , д. , кв. , паспорт , выдан . .200 года УВД г. Пскова, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр. РФ , проживающий по адресу: , ул. , д. , кв. , паспорт , выдан .

.200 года УВД г. Пскова именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

  1. Согласно настоящему договору Продавец продает Покупателю сруб из древесного материала с характеристиками, указанными в эскизе сруба. Сруб изготовлен из материала — ,
Читайте также  Договор купли продажи лодки ПВХ

наименование древесины диаметром: от (см.) до (см.).

  1. Согласно настоящему договору Покупатель приобретает сруб у Покупателя по цене

.

  1. Стоимость погрузочных работ входит \ не входит в стоимость договора.

Условия поставки – позаботьтесь, чтобы материал разгрузили на вашем участке, а не переносили его преодолевая дорогостоящие метры. Если это невозможно, подумайте, стоит ли этот процесс доверять фирме или нанять людей со стороны. Если второе, удалите этот пункт из договора. Описание параметров закупаемого леса и материалов для возведения сруба дома или бани, займет несколько страниц.
Здесь прописывают:1.

Объем материала – учитывайте расход без окон и дверей.2. Состояние древесины (сухое или свежесрубленное).3. Минимальный диаметр бревен.4. Способ очистки (строганное или окоренное).5. Подборка бревен, каков разброс диаметра, чтобы не получить «морковку» – диаметр в вершине.6.
Наличие пазов (пропилов), какова глубина.7. Минимальный размер паза между бревнами.8.

Пропитка антисептиком, загрязнение, «посинение» доставленного материала.9. Вид древесины.10.

Образец договора купли продажи сруба дома между физическими лицами

Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, наступивших вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в связи с изданием органами власти и управления новых нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств Сторонами. 4.3.

Каждая из Сторон, как только ей станут известны обстоятельства непреодолимой силы и другие обстоятельства, препятствующие исполнению данного Договора, обязана известить другую Сторону о таких препятствиях. 4.4.

Если Заказчик отказывается от полной оплаты Сруба, Сруб остается в собственности Исполнителя, и Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от цены сруба и фактически понесенных Исполнителем затрат на изготовление и транспортировку Сруба на участок Заказчика по адресу, указанному в п.1.2 Договора. 4.5.

Источник: http://juristufa.ru/2018/04/19/obrazets-dogovora-kupli-prodazhi-sruba-doma/

Как правильно оформить договор купли-продажи сруба?

Составление договора купли-продажи сруба или бани обеспечивает не только гарантию окончания строительных работ, но и качество их исполнения в установленные сроки. Таким образом, заказчик исключит вероятность получения некачественно оказанной услуги.

В данной статье мы ответим на следующие вопросы: что такое договор купли-продажи сруба и в каких случаях он составляется? как обезопасить себя при оформлении подобного документа? какая информация в нем указываются? и какие нюансы учитываются? Ответы на эти и другие вопросы ищите в данной статье.

Что такое, когда составляется

Договор купли-продажи сруба – документ,  составляемый между подрядчиком и заказчиком деревянного строения, с целью обеспечения гарантии окончания строительных работ, а также высокого качества их исполнения.

Иначе говоря, для того, чтобы убедиться, что подрядчик действительно построит на земельном участке то, что просит заказчик, в установленные для этого сроки и с соблюдением определенных стандартов качества, составляется такой документ.

Читайте также  Как получить жилье по договору социального найма?

Важные нюансы

Прежде чем составлять договор купли-продажи сруба, необходимо выбрать надежного исполнителя. Для это следует собрать как можно больше информации о подрядчиках, осуществляющих подобные строительные работы, сравнить их (давность существования на рынке, спектр оказываемых услуг, стоимость, отзывы заказчиков).

В идеале следует ознакомиться с типовой формой договора, который организация подрядчика предлагает подписать перед началом оказания услуг.

Выбрав понравившегося подрядчика рекомендуется поинтересоваться у него , можно ли (по инициативе заказчика) внести в договор какие-то коррективы или дополнительные пункты. Отказ это делать может стать веским основанием для выбора другого подрядчика, так как добросовестные организации уважают пожелания клиентов и не отказывают во внесение адекватных дополнительных условий.

Следует понимать, что даже грамотно составленный договор купли-продажи  не даст стопроцентной гарантии, что готовое строение вам понравится. Чтобы минимализировать вероятность подобного исхода, следует контролировать  строительный процесс на всех его стадиях.

Структурные особенности

Чтобы сократить возможные дополнительные расходы, которые довольно часто требуются в подобных ситуациях, рекомендуется прописывать в договоре купли-продажи сруба следующие пункты:

  • Характеристики строительных материалов;
  • Методика обработки сруба (применимая конкретным подрядчиком);

Данную информацию следует уточнять у самого подрядчика.

  • Использование вспомогательных инструментов и материалов;
  • Пункт об оплате строительных работ только после их выполнения;
  • Пункт о разрешении спорных и конфликтных ситуациях;
  • Пункт о месте временного проживания строителей (место, ответственность за расходы и проч.);
  • Сроки, в которые работы должны быть завершены;
  • Размер пени, которые подрядчики обязаны будут выплатить в случае нарушения одного из обязательных пунктов договора.

Образец документа

Типичный договор купли-продажи сруба имеет следующие структурные особенности:

  • Шапка. Здесь, как правило, указываются реквизиты сторон, а также их контактная информация;
  • Далее подробно описываются условия поставки строи о смене исполнителя.
  • Описание параметров сруба, из которого позже должны возвести строение;

Здесь указывается объем материала, состояние древесины (её вид), размер бревен (как самых маленьких, так и самых больших) и для каких частей строения они подбирались, способ обработки, наличие пазов, способ выравнивания торцов, толщина напольной доски и проч.

  • Перечисление дополнительных материалов, ресурсов и инструментов, которые планируется использовать в ходе работ;
  • Сроки(предварительные, окончательные, дополнительные);

Прописывая сроки исполнения строительных работ следует руководствоваться Гражданским Кодексом РФ. Здесь же прописывается размер пени за каждый день просрочки срока сдачи объекта. Как правило, она равняется трем процентам за каждый день просрочки.

  • Место проживания строительных рабочих (где будут жить, кто отвечает за питание, кто несет ответственность в случае возникновения ЧП и т.д.);.
  • Уборка (по желанию);
  • Дополнительные пункты (способы оплаты/разрешения конфликтных ситуаций и проч.).

Скачать

Образец договора купли-продажи сруба.doc

Загрузка…

Источник: https://vsenaslednikam.ru/kak-pravilno-oformit-dogovor-kupli-prodazhi-sruba.html